Трехсторонний договор подряда заказчик подрядчик плательщик образец

Скачать Трехсторонний договор подряда Заказчик/подрядчик. Как правильно отразить поступление денежных. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет ______ с НДС.

Договор строительного подряда (трехсторонний)

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать Объект Заказчику в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. Требовать возмещения разумных расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической документации. Выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной и технической документацией, титульным списком и графиком производства монтажных и специальных строительных работ, а также указаниями Генподрядчика.

Обеспечить готовность выполняемых им работ и сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами без проведения предварительных испытаний. Подписание промежуточных актов приемки работ не означает перехода к Генподрядчику риска гибели Объекта. Обеспечить совместно с Генподрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов. Субподрядчик, не сообщивший Генподрядчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем Генподрядчика.

Начальный срок выполнения работ - "___"__________ ____ г. Конечный срок выполнения работ - "___"__________ ____ г. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон. Стоимость работ и порядок расчетов 4.

Для оплаты работ по настоящему договору составляются две Сметы. Неотъемлемой частью настоящего договора.

Стороны договора подряда Трехсторонний договор

И является неотъемлемой частью настоящего договора. Рублей, что составляет ___% общей стоимости работ по настоящему договору. Цена договора включает в себя стоимость строительно-монтажных работ по возведению Объекта и компенсацию издержек Генерального подрядчика и Подрядчика. Стоимость работ является твердой. Если объемы работ или стоимость материалов превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора. Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ.

Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение _____ дней с момента выполнения Генеральным подрядчиком и Подрядчиком всех работ по настоящему договору. Генеральный подрядчик в течение _____ дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче. Приемка Заказчиком Объекта осуществляется в течение _____ дней с момента получения уведомления о его готовности.

Перед приемкой Объекта Генеральный подрядчик в присутствии уполномоченных представителей Заказчика производит предварительное испытание смонтированного оборудования. Сдача результата работ Генеральным подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным тремя Сторонами.

Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Генеральным подрядчиком или Заказчиком. Генеральный подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе технической документации. При обнаружении недостатков в технической документации Генеральный подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

Оставить комментарий к документу

Под убытками в целях настоящего договора понимаются __________________. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ___% за каждый день просрочки, но не более ___% от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика. В случае привлечения Генеральным подрядчиком для исполнения своих обязательств по настоящему договору Подрядчика Заказчик и Подрядчик не вправе предъявлять друг к другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с Генеральным подрядчиком.

Настоящий договор действует в течение __________ с даты его заключения. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих в процессе исполнения договора. Споры, не урегулированные Сторонами непосредственно, решаются в установленном порядке (в арбитражном суде). Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть.

Панель ручного поиска договоров

Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Копирование материалов сайта допускается только с указанием активной гиперссылки на сайт. Оказание услуг, которое закреплено письменным договором, обычно подразумевает соглашение двух сторон – заказчика и исполнителя. Но некоторым исключением из этого правила может служить трёхсторонний договор на оказание услуг, закон не запрещает и такие сделки при оказании какого-либо вида услуги одной стороной, другой стороне договора.

Помимо заказчика и исполнителя, в трёхстороннем соглашении присутствует ещё один полноправный участник – плательщик, который оплачивает услугу, оказанную исполнителем заказчику. Сам факт довольно прост в бытовом выражении: кто-либо оплачивает работу, сделанную для вас. Но само документальное оформление такого рода действий имеет ряд особенностей. Так, при подписании договора, должны учитываться интересы трёх участников, должны быть расписаны права и обязанности каждого, что значительно затрудняет правильное составление документа.

При составлении подобного документа, желательно в точности и максимально ясно расписать порядок досудебного решения споров по договору, так как судебное разбирательство с участием трёх заинтересованных сторон довольно длительно и запутано. С отношениями заказчика и исполнителя особых сложностей нет.

Один оказывает услугу, второй принимает результат. Плательщик же только оплачивает работу, не претендуя на какую-либо часть исполненной работы. Спрашивается, зачем постороннему оплачивать что-то, что делается не для него? Причины этого могут быть различными. Отношения между заказчиком и плательщиком. Между двумя этими участниками договора, могут быть заключены какие-то отдельные, двухсторонние соглашения и услуги, которые оказываются заказчику, плательщик оплачивает, например, в результате взаимозачёта или в счёт уплаты долга. Для трёхстороннего соглашения это не имеет никакого значения, важна только добрая воля лица, которое готово оплатить работу.

В таком случае, плательщик действует бескорыстно, и он не связан сторонними обязательствами ни с заказчиком, ни с исполнителем. Оплата услуг происходит исключительно по личной инициативе и без влияния на это каких-либо посторонних обязательств. Все остальные правила заключения договора оказания услуг и порядка приёма результатов и оплаты их, не отличаются от подобных соглашений, заключаемых между двумя сторонами. Ниже расположен типовой бланк и образец трёхстороннего договора на оказание услуг вариант которого можно скачать бесплатно. Договор строительного подряда (трехсторонний), 2017 - Договор строительства, строительного подряда - Образцы и бланки договоров - Договор-Юрист.

Генеральный подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика __________ следующего объекта _________________, расположенного по адресу: ___________________ (далее - Объект), а Заказчик обязуется создать Генеральному подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. Объект ______ (выбрать нужное) - принадлежит Заказчику на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним N _____ от "__"__________ ____ г.

Используется Заказчиком по договору аренды N _____ от "__"__________ _____ г. Земельный участок под Объектом, предоставляемый Генеральному подрядчику для выполнения работ (далее - Земельный участок), расположен по адресу _________________, кадастровый номер _________________, общая площадь _________________, целевое назначение _________________, разрешенное использование __________________. Принадлежит Заказчику на праве собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним N _____ от "__"__________ ____ г.

Используется Заказчиком по договору аренды земельного участка N _____ от "__"__________ ____ г. Право Заказчика на проведение строительных работ подтверждается разрешением на строительство N _____ от "__"__________ ____ г.

Генеральный подрядчик привлекает к исполнению своих обязательств Субподрядчика: _______________ для выполнения следующих работ: _________________, а Генеральный подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. Заказчик и Субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением других договоров, заключенных каждым из них с Генеральным подрядчиком. Сроки завершения отдельных этапов работ указаны в Графике выполнения работ (Приложение N 1), являющемся неотъемлемой частью Договора.

Заказчик обязуется в срок до _______ подготовить и передать Генеральному подрядчику Объект и Земельный участок, а также техническую документацию, материалы инженерных изысканий, разрешение на строительство, копии правоустанавливающих документов на Объект и Земельный участок.

Подписаться на рассылку

Обязанность по обеспечению работ оборудованием несет Генеральный подрядчик. Обязанность по обеспечению работ строительными материалами ________ (выбрать нужное) - несет Генеральный подрядчик. Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. Указанные материалы передаются Заказчиком Генеральному подрядчику в течение _____ дней после заключения Договора _______________.

Перечень материалов, предоставляемых для выполнения работ, указан в Приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью Договора. Распределяется между Сторонами в соответствии с Перечнем материалов, предоставляемых для выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 2). Материалы, предоставляемые Заказчиком, передаются Генеральному подрядчику и Субподрядчику в течение _____ дней после заключения Договора _______________ (указываются место и порядок (доставка, вывоз) передачи) по акту сдачи-приемки материалов. Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов несет _ (выбрать нужное) - Генеральный подрядчик.

Сторона, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов (п. Договора), обязана застраховать указанный риск за свой счет в срок до "__"__________ ____ г. И представить другой Стороне копию соответствующего страхового полиса. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Генеральный подрядчик. Генеральный подрядчик обязан застраховать указанный риск за свой счет в срок до "__"__________ ____ г.

И представить Заказчику копию соответствующего страхового полиса. Качество строительных работ должно соответствовать _______________________.

На результат работ устанавливается гарантийный срок _____________ (указывается продолжительность гарантийного срока). Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ Заказчиком. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей, и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 3). Цена работ является ______________________ (выбрать нужное) - твердой.

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, которые не учтены в проектно-сметной документации и влекут увеличение Сметы на выполнение работ более чем на _____ процентов, Генеральный подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику _________________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т. В течение _____ дней с момента обнаружения такой необходимости.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение _____ дней Генеральный подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Стоимость дополнительных работ оплачивается сверх цены, установленной п. Заказчик, не согласившийся на превышение цены работ, установленной п. Договора, вправе отказаться от Договора. Цена работ, выполняемых Субподрядчиком, указывается в смете.

Оплата работ по Договору производится в следующем порядке ________ (выбрать нужное) - стоимость каждого этапа работ в соответствии со Сметой на выполнение работ Заказчик оплачивает до начала выполнения Генеральным подрядчиком работ по этому этапу (предварительная оплата).